Suprema - Rol 10428-2015

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Municipalidad de San Ramón, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones que la condenó a pagar $22.077.054 por daño emergente derivado del incumplimiento de contrato de obra.

• Datos básicos del caso Recurso de casación en el fondo (Rol Nº 10.428-2015) interpuesto por la demandada, la Municipalidad de San Ramón, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que revocó la de primer grado y acogió parcialmente la demanda, condenándola al pago de $22.077.054 por daño emergente.

• Antecedentes procesales relevantes Ingeniería y Construcción Nombre demandó a la Municipalidad de San Ramón por incumplimiento de contrato y cobro de perjuicios, específicamente por el no pago de obras extras realizadas en el proyecto "Reposición y Relocalización CGU San Ramón". El Juzgado de primera instancia rechazó la demanda. La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó dicha sentencia, acogiendo parcialmente la demanda, condenando a la Municipalidad al pago del daño emergente, rechazando el lucro cesante. La Municipalidad interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo, siendo declarado inadmisible el primero.

• Hechos establecidos A. Las partes celebraron un contrato de ejecución de obra el 13 de enero de 2011 por $1.899.638.709, con un plazo de ejecución de 300 días. B. La recepción provisoria de la obra se realizó el 20 de febrero de 2013 y la definitiva el 7 de agosto del mismo año, sin observaciones. C. El contrato fue modificado en d...