Suprema - Rol 15574-2015

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por Nombre contra el Fisco (Serviu), confirmando la sentencia que desestimó la demanda de cumplimiento de contrato e indemnización por mayores gastos generales debido a paralización de obras.

• Datos básicos del caso Juicio ordinario de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, caratulado "Nombre con Fisco de Chile", Rol N° 15.574-2015 del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt.

• Antecedentes procesales relevantes La demandante, Nombre Limitada, interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la demanda.

• Hechos establecidos

1. Mediante Resolución N° 054, de 23 de junio de 2005, el SERVIU contrató a Nombre Limitada para la ejecución del programa “Mejoramiento Avda. Nombre Apellido IV Etapa en la Provincia de Valdivia”, con un plazo de ejecución de 300 días corridos desde la entrega del terreno (21 de julio de 2005).
2. Por Resolución N° 098, de 26 de julio de 2006, se autorizó una ampliación del plazo de ejecución de la obra en 60 días corridos, fijándose como nueva fecha de término el 16 de julio de 2006.
3. La obra se paralizó por orden del SERVIU desde el 17 de julio de 2006 hasta el 19 de noviembre de 2006 (126 días corridos) debido a expropiaciones pendientes.
4. La empresa solicitó un plazo adicional de 57 días corridos a partir del 20 de noviembre de 2006 para demoler y retirar...