Suprema - Rol 26476-2018

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante, confirmando la sentencia que rechazó la demanda por incumplimiento contractual al no formalizar los desfases en el plazo de ejecución de la obra.

• Datos básicos del caso: Recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que confirmó el rechazo de la demanda de incumplimiento contractual. Rol Nº 26.476-2018. Fecha: 6 de diciembre de 2018. Tribunal: Corte Suprema, Primera Sala.

• Antecedentes procesales relevantes: La parte demandante interpuso un recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda sin costas.

• Hechos establecidos: Se estableció como un hecho de la causa que el demandante incurrió en inobservancia del contrato al no formalizar los desfases en el plazo de ejecución de la obra en los términos pactados.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte: Correcta interpretación de la cláusula undécima del contrato de construcción, específicamente en relación con la formalización de los desfases en el plazo de ejecución de la obra. Infracción de los artículos 1545, 1551, 1552 y 1553 del Código Civil en relación con el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.

• Argumentos de las partes: La parte demandante argumenta que los sentenciadores no interpretaron correctamente la cláusula undécima del contrato al establecer que incurrió en incum...