Suprema - Rol 16600-2018

La Corte Suprema, Rol 16.600-2018, rechaza recursos de casación en la forma y fondo contra sentencia que desestimó demanda de constructora contra el Fisco. La constructora buscaba cumplimiento o resolución de contrato de obra pública por supuestas modificaciones de proyecto y paralización. La Corte confirma que no hubo infracción legal al desestimar las acciones, basado en que la modificación de cantidades es propia de este tipo de contrato, la responsabilidad de materiales recaía en el contratista, y la paralización fue parcial, existiendo motivos alternativos y suficientes para el rechazo de las pretensiones indemnizatorias.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: N° 16.600-2018
• Tipo de Recurso: Recurso de Casación en la Forma y Recurso de Casación en el Fondo
• Carátula: Empresa Constructora Salfa S.A. con Fisco de Chile
• Fecha de la Sentencia: 25/octubre/2019

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: Corte de Apelaciones de Iquique, sentencia de 18 de mayo de 2018, Rol Desconocido (confirmada en la sentencia de CS).
• Decisión de Segunda Instancia: Confirmó con costas la sentencia de primera instancia que rechazó todas las acciones deducidas por la demandante.
• Sentencia Impugnada: Sentencia de 18 de mayo de 2018 dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la sentencia de 8 de febrero de 2017 dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Iquique.

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• Recurrente: Empresa Constructora Salfa S.A.
• Recurrido: Fisco de Chile
• Fundamentos del Recurso:
  • Recurso de Casación en la Forma: Se invoca la causal del artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 170 N° 4 y 6 del mismo cuerpo legal. Se alega que la sentencia omitió toda consideración de hecho y derecho, así como pronunciamiento resolu...