Suprema - Rol 22090-2018

Corte Suprema, Rol N° 22.090-2018, rechaza recurso de casación en el fondo contra sentencia que negó resolución de contrato e indemnización por paralización de obra pública. Fija doctrina sobre recepción tácita y excepción de contrato no cumplido. Confirma fallo de instancia.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: N° 22.090-2018
• Tipo de Recurso: Recurso de Casación en el Fondo
• Carátula: CONSTRUCTORA ÓSCAR NÚÑEZ Y CIA. LIMITADA CON GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO E ILUSTRE. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN.
• Fecha de la Sentencia: 25/10/2019

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictada el 03 de agosto de 2018.
• Decisión de Segunda Instancia: Confirmó la sentencia de primera instancia.
• Sentencia Impugnada: La sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 03 de agosto de 2018.

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• Recurrente: Constructora Óscar Núñez y Compañía Limitada (CONUM)
• Recurrido: Gobierno Regional de la Región de Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Concón.
• Fundamentos del Recurso: La demandante persigue la resolución del contrato de obra pública “Mejoramiento aceras Av. Concón Reñaca, comuna de Concón” y la indemnización de perjuicios por los siguientes incumplimientos imputados a las demandadas:
  1. La Municipalidad no liquidó el contrato dentro de los 90 días posteriores a la recepción tácita de la obra (artículo 184 Reglamento Para Contratos de Obras Públ...