Suprema - Rol 20955-2020

Corte Suprema, Rol 20955-2020, rechaza recurso de casación en la forma y en el fondo. El fallo confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió demanda de cumplimiento de contrato de obra pública e indemnización de perjuicios contra la Ilustre Municipalidad de Independencia, ratificando el incumplimiento contractual de la Municipalidad y la procedencia de indemnizaciones por diversos conceptos.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: 20.955-2020
• Tipo de Recurso: Recurso de Casación en la Forma y Recurso de Casación en el Fondo
• Carátula: Tamaya Ingeniería, Construcciones y Ambiente Limitada con Ilustre Municipalidad de Independencia
• Fecha de la Sentencia: 13/07/2020

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Segunda Instancia: Corte de Apelaciones de Santiago, Rol no especificado en el fallo de la Suprema, Sentencia de 27 de diciembre de 2019.
• Decisión de Segunda Instancia: Rechaza la casación en la forma deducida contra la sentencia de primera instancia y confirma con declaración la sentencia de primera instancia. La declaración consistió en añadir indemnización por 4 UTM por devolución de pago multa y elevar los montos por retrasos en las obras derivadas de la falta de factibilidad técnica a $16.941.117 y por gastos y cobros de factoring a $10.402.211.
• Sentencia Impugnada: Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 27 de diciembre de 2019.

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• Recurrente: Ilustre Municipalidad de Independencia
• Recurrido: Tamaya Ingeniería, Construcciones y Ambiente Limitada
• Fundamentos del Recurso: La demandada, Municipalidad de Inde...