Suprema - Rol 24212-2019

La Corte Suprema confirma con declaración la sentencia de alzada, condenando a la Municipalidad de Santiago a pagar 588 UF por incumplimiento contractual al aplicar una multa excediendo lo estipulado en las bases administrativas del contrato.

• Datos básicos del caso Acción de indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato “Servicio de Monitoreo de Vehículos de Uso Municipal a través de GPS”.

• Antecedentes procesales relevantes La sentencia de primera instancia es apelada y la Corte de Apelaciones la confirma. Se interpone recurso de casación en el fondo contra esta última sentencia.

• Hechos establecidos

1. La actora interpuso una acción de indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato “Servicio de Monitoreo de Vehículos de Uso Municipal a través de GPS”.
2. El incumplimiento denunciado se vincula con la circunstancia de imponer y cobrar una multa sin ajustarse a las Bases administrativas.
3. Se acusa que la demandada incumplió el procedimiento establecido en la cláusula 35 de las Bases Administrativas para aplicar la multa, relacionado con el retraso en la instalación de los sensores de volumen en los camiones de basura.
4. La cláusula 35 de las Bases Administrativas contempla una multa por atraso en la instalación de 0,5 Unidades de Fomento por móvil por cada día de atraso.
5. La demandada notificó el incumplimiento del actor a través del libro Manifold el 3 de enero de 2014 y lo ratificó el 3 de febrero del mismo año.
6. La multa impuesta a través de la Resolución N° 1.119 de 1 ...