Suprema - Rol 317-2020

La Corte Suprema rechaza los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la demandante, confirmando la sentencia que desestimó la demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile.

• Datos básicos del caso Constructora Salfa S.A. demandó al Fisco de Chile por cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, o en subsidio, por indemnización de perjuicios y, en subsidio, por acción de reembolso por enriquecimiento sin causa, en relación con el contrato de obra pública “Mejoramiento Ruta 0-516, Sector Reunión-Paso Hondo, comunas de Yumbel y Cabrero, Región del Bío-Bío”.

• Antecedentes procesales relevantes La demandante interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el fallo de primera instancia que desestimó la demanda.

• Hechos establecidos Las partes suscribieron un contrato de obra pública para el mejoramiento de un tramo de la Ruta 0-516. La demandante alega incumplimientos del Fisco en la entrega oportuna de terrenos expropiados, retrasos en el traslado de postaciones eléctricas y demoras en la definición del proyecto de drenaje y protección de la plataforma, lo que causó perjuicios a la constructora.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte

1. Si la sentencia recurrida incurrió en vicios de forma al omitir considerar la prueba rendida.
2. Si la sentencia vulneró normas de interpretación de los contratos, la doctrina de los actos propios, y...