Suprema - Rol 90770-2020

La Corte Suprema de Chile, en sentencia de 4 de junio de 2021, declara inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la demandante, confirmando el fallo de la instancia inferior que acogió demanda subsidiaria.

• Datos básicos del caso El caso Rol N° 90.770-2020, caratulado “Icafal Ingeniería y Construcción S.A. con Fisco de Chile”, versa sobre cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios y otras demandas subsidiarias, ventilado ante la Corte Suprema.

• Antecedentes procesales relevantes La demandante interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso de casación y confirmó la de primera instancia y su complemento. Esta última había rechazado la demanda principal y acogido la segunda demanda subsidiaria, otorgando una indemnización de $63.445.719 por mayores gastos generales derivados de cambios en el plazo, conforme a los artículos 146 y 147 del Reglamento de Contrato de Obra Pública (RCOP), omitiendo pronunciamiento respecto de la acción subsidiaria a aquella que fue acogida.

• Hechos establecidos La sentencia de primera instancia, confirmada en alzada, estableció que existió un aumento de plazo extraproporcional de 67 días, equivalente al 46,34% del valor total del contrato, debido a la paralización de obras por afloramiento de una napa subterránea no considerada en los estudios iniciales. Este hecho generó mayores gastos generales indemnizables según el RCOP.

• Cuestiones jurídica...