Suprema - Rol 74781-2021

Corte Suprema, Rol N° 74.781-2021, rechazó recursos de casación en la forma y fondo deducidos contra sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. La acción era de cumplimiento de contrato de obra pública contra Serviu Metropolitano por mayores gastos. La Corte confirmó que, si bien hubo atraso en entrega de terrenos, no se probó la relación causal directa con el atraso en la obra, requisito para aplicar las normas invocadas.

I. IDENTIFICACIÓN DEL FALLO

• Tribunal: Corte Suprema
• Rol de la Causa: N° 74.781-2021
• Tipo de Recurso: Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo
• Carátula: Constructora Cosal S.A. con Serviu Metropolitano.
• Fecha de la Sentencia: 24/agosto/2022

II. HISTORIA PROCESAL DE LA CAUSA

• Tribunal de Primera Instancia: Vigésimo Juzgado Civil de Santiago (Sentencia de 27 de julio de 2019)
• Decisión de Primera Instancia: Rechazó la demanda, invocando la existencia de un finiquito y falta de prueba en relación al monto.
• Tribunal de Segunda Instancia: Corte de Apelaciones de Santiago (confirmó la sentencia de primera instancia)
• Decisión de Segunda Instancia: Confirmó la sentencia de primera instancia, razonando que el aumento de plazo se basó en atraso por valores proforma (Art. 47 DS 236), no siendo aplicable el cálculo del Art. 90 para indemnización, y que, si bien hubo atraso en entrega de terrenos expropiados, no se probó la relación causal directa con el atraso general de la obra ni la magnitud de dicho impacto.
• Sentencia Impugnada: La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

III. EL RECURSO ANTE LA CORTE SUPREMA

• Recurrente: Constructora Cosal S.A.
• Recurrido: Serviu Metropolitano
• **F...