Suprema - Rol 251334-2023

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato de servidumbre.

• Datos básicos del caso Interchile S.A. contra Consultora Predial SPA, rol C-15135-2019 del Sexto Juzgado Civil de Santiago.

• Antecedentes procesales relevantes El Juzgado de primera instancia acogió la demanda de indemnización de perjuicios subsidiaria, condenando a la demandada al pago del 50% del daño emergente ($124.867.620). La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia. La demandada recurre de casación en el fondo.

• Hechos establecidos

1. El 18 de julio de 2018, Interchile S.A. y Consultora Predial SpA celebraron un contrato de servidumbre de ocupación, tendido eléctrico y tránsito para la línea de transmisión “Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”.
2. Las obras en el predio sirviente (LT3-3650, estructura Nº865) están terminadas y la línea operativa.
3. El 12 de febrero de 2019, el propietario del predio sirviente negó el acceso a la empresa contratista, paralizando las obras hasta el 8 de marzo de 2019 (toma de posesión material por orden judicial).
4. La paralización afectó también al predio vecino donde se encuentra la estructura Nº 866.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte Si la sentencia recurrida incurrió en errores de derecho al confirmar la condena a la demandada por indemnización de perjuicios, específicamente en relación con la ...