Suprema - Rol 18686-2024

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que desestimó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual contra el Fisco de Chile, al no acreditarse incumplimiento.

• Datos básicos del caso El caso Rol N° 18.686-2024, caratulado “Nombre Apellido Apellido con Fisco de Chile”, versa sobre un juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual.

• Antecedentes procesales relevantes El demandante recurre de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 9 de abril de 2024, que confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la demanda.

• Hechos establecidos

1. Adjudicación a Nombre Apellido Apellido de la licitación pública ID N° 3172-40-LP13 para el Proyecto “Reposición Retén Choshuenco” por $344.955.214, con un plazo de 180 días corridos.
2. Suscripción del Contrato de Obras respectivo el 12 de junio de 2013.
3. Aumento de obra autorizado por $54.898.190 y un plazo adicional de 27 días corridos.
4. Suscripción del Addendum Contractual el 24 de octubre de 2013.
5. Aprobación de la liquidación del contrato mediante Resolución Exenta N° 121 de 21 de marzo de 2016.
6. Entrega efectiva de la obra el 14 de mayo de 2014, con 55 días de atraso.
7. Cobro de multa de $31.984.365 por el retraso, mediante Resolución Exenta N° 532 de 8 de julio de 2014.
8. Rechazo de los recursos de reposición y jerárqui...