Suprema - Rol 56941-2024

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia que desestimó la demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicios por falta de acreditación de incumplimiento imputable a la demandada.

• Datos básicos del caso El caso Rol N° 56.941-2024, caratulado “Construcciones y Promociones Balzola S.A. Agencia En Chile/ Servicio de Salud Osorno”, versa sobre una demanda de resolución de contrato de obra con indemnización de perjuicios.

• Antecedentes procesales relevantes La demandante interpuso un recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la de primera instancia, la cual rechazó la demanda en todas sus partes, con costas. El tribunal de alzada basó su decisión en la falta de acreditación de incumplimiento imputable a la demandada.

• Hechos establecidos

1. El 8 de febrero de 2018, las partes suscribieron un contrato para ejecutar la obra denominada “Mejoramiento Hospital de Puerto Octay” por un monto total de $4.894.475.504 IVA incluido, con un plazo de ejecución de 575 días corridos.
2. La demandante realizó “Requerimientos de Información” (RDI) para aclarar el diseño del proyecto.
3. El 6 de septiembre de 2018, el contrato fue modificado, generando un primer grupo de notas de cambios por concepto de disminuciones, aumentos y obras extraordinarias por el monto de -$1.918.477, disminuyendo el total del contrato a $4.892.557.027.
4. El 26 de marzo de 2019, se regularizó el segundo grupo de notas de cambio ...